一、承包人可以索赔的施工赔偿有哪些
承包人可以索赔的施工赔偿包含以下1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失；
2、工程设计变更导致工期延长的损失；
3、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备造成的损失；
4、发包人工作失误造成的损失。这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压、返工、工作量增加造成的损失。
二、承包人可以申请哪些施工索赔
1、发包人设计变更。
设计变更是指设计人依据发包人要求调整或对原设计进行 修改、完善 、优化，设计变更需经设计人审查并提供变更后的图纸和说明。
实践中，设计变更除本身产生的工期及价款变化外，还可能导致承包人的其他损失，如对已完工工程拆除或修改。对于前述损失，承包人有权在遵守相应索赔时限等程序性要求的前提下向发包人提起索赔。因此，发包人行驶变更权导致工程修改、返工、停工或窝工的，应由发包人承担费用，若该等修改、返工、停工或窝工发生在关键线路上且实质影响工期的，发包人还应顺延工期。
2、发包人拖延提供工程图纸、施工现场、施工条件及基础资料。
通常理解的工程图纸既包括发包人在招标阶段向各投标人提供的招标图纸，又包括发包人在施工阶段向承包人提供的施工图纸。实践中未按约提供施工图纸的情形主要包括
（一）发包人提供的招标图纸与施工图纸不一致；
（二）发包人违反合同约定期限提供图纸；
（三）发包人提供的图纸存在错误，导致承包人无法施工或暂停施工；
（四）发包人要求变更图纸导致承包人暂停施工或返工；
（五）发包人提供的图纸未经审图机构审查。
建筑施工包括基础工程施工、主体结构施工、屋面工程施工、装饰工程施工等，完成上述施工作业的场所称为“建筑施工现场”或“施工现场”。施工条件一般指为保证承包人完成工程而由发包人提供的基本施工条件。基础资料是指发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、供电、供气、供热、通信等地下管线资料、气象和水文观测资料、地址勘察资料等，并对所提供的资料的真实性、准确性和完整性负责。若由于发包人怠于或不适当提供施工现场、条件及基础资料导致工期延误，发包人应承担由此给承包人带来的损失。
对于发包人的上述违约责任，承包人有权要求发包人承担费用或顺延工期，但对于具体费用金额和延长时间以及其合理性均应由承包人承担举证责任。
《民法典》第七百九十八条，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
引用法规
[1《民法典》 第七百九十八条
[2《民法典》 第八百零三条
[3《民法典》 第八百零四条
三、承包人可以索赔的施工赔偿具体有哪些
施工赔偿中承包人可以索赔的项目是未能及时向承包商提供指令或指令错误；未按合同时间提供图纸；延期开工或暂停施工；没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化；对工程质量的检验影响施工正常进行；没有按照合同时间支付工程预付款和进度款；供应的材料设备不合格。法律依据《民法典》第八百零一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。 第八百零二条 因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。 第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
引用法规
[1《民法典》 第八百零一条
[2《民法典》 第八百零二条
[3《民法典》 第八百零三条
四、承包人应该申请哪些施工索赔
1、承包人可以申请的施工索赔有指令错误造成的损失；未按合同时间提供图纸造成的损失。
2、延期开工或暂停施工造成的损失；没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化造成的损失。
3、对工程质量的检验影响施工正常进行造成的损失；没有按照合同时间支付工程预付款和进度款造成的损失，供应的材料设备不合格造成的损失。
4、法律依据；《民法典》
第八百零一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
第八百零二条 因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。
第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
引用法规
[1《民法典》 第八百零一条
[2《民法典》 第八百零二条
[3《民法典》 第八百零三条
以上这些小编为大家整理的承包人可以索赔的施工赔偿有哪些的内容，如果还有什么疑问，继续查看更多相关专题知识。
一、拖欠工程款2000元不给怎么办，可以起诉吗 1、协商方式发生工程款拖欠后，承包单位应主动与建设单位沟通，了解拖欠原因，制定相应的对策。然后，由主管领导、承包当事人及财务、计划人员组成谈判小组，与建设单位在平等自愿的基础上协商，确定还款方案或签订还款合同。2、调解方式工程款拖欠
一、拖欠水泥工程款2000元犯罪吗，怎么处理？ 1、视情况而定。工程欠款一般是民事纠纷，不会上升到刑事犯罪的。但如果工程款是工人工资、或拖欠工程款已经由法院判决且未履行则可能分别涉嫌拒不支付劳动报酬罪和拒不执行判决、裁定罪。风险提示工程款被恶意拖欠的相关注意事项2、一是交涉、要回
一、工程到期未完工的怎么索赔 依据我国相关法律的规定，施工单位未按合同的约定交付工程的，先协商，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。当事人可以通过和解或者调解解决。《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、
一、拖欠水泥工程款30万不给怎么办，可以起诉吗 1、协商方式发生工程款拖欠后，承包单位应主动与建设单位沟通，了解拖欠原因，制定相应的对策。然后，由主管领导、承包当事人及财务、计划人员组成谈判小组，与建设单位在平等自愿的基础上协商，确定还款方案或签订还款合同。2、调解方式工程款拖欠
一、建设工程款优先权行使的期限一般是多久 专业分析1、建设工程承包人行使优先权的期限为十八个月，自建设工程竣工之日或建设工程合同约定的竣工之日计算。2、如果发包人拒绝付款，承包人可以向法院主张债权，对于拍卖所得的款项，承包人有优先求偿权。建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其
一、流动资金贷款能否用于支付工程款 1、流动资金贷款可以用于支付工程款。2、《流动资金贷款管理暂行办法》第三条 本办法所称流动资金贷款，是指贷款人向企（事）业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的用于借款人日常生产经营周转的本外币贷款。第九条 贷款人应与借款人约定明确、合法
一、拖欠木材工程款1000元不给怎么办，可以起诉吗 1、协商方式发生工程款拖欠后，承包单位应主动与建设单位沟通，了解拖欠原因，制定相应的对策。然后，由主管领导、承包当事人及财务、计划人员组成谈判小组，与建设单位在平等自愿的基础上协商，确定还款方案或签订还款合同。2、调解方式工程款
一、欠工程款有诉讼时效吗，法律上如何规定的 专业分析拖欠的工程款有诉讼时效，我国法律规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损
一、拖欠地砖工程款2年可以起诉吗，流程有哪些？ 可以起诉的，具体流程工程款拖欠起诉需要材料如下1、招标文件、合同及附件，其他各种签约，业主认可的工程实施计划，各种工程图纸，技术规范等；2、往信件（书信、电子邮件等）。如业主的变更指令，各种认可信、通知，对承包商问题的答复信等；3、
一、工程价款会包括什么 1、预付款。预付款指开工前发包人应预付给承包人用于为合同工程施工准备的款项。施工准备事项包括购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款比例一般不低于合同金额的10％，不高于合同金额的30％。2、进度款。进度款指施工期间发包人工
一、拖欠工程款1000元起诉有用吗，该怎么起诉？ （一）债务人拖欠工程款，起诉是有用的。拖欠工程款属于民事合同纠纷，当事人可以通过民事诉讼尝试解决。但如果要让起诉管用并由此追回欠款，当事人应该在起诉时做好充足的准备工作，比如确定自己的主体资格；证明合同成立依据；收集债务人恶意拖欠
一、拖欠门窗工程款2万可以报警吗，会怎么处理？ 拖欠工程款可以报警。但是报警并没有用，拖欠工程款应找劳动或司法部门，如公安局、人民法院等。在项目法人出资方出资到位的情况下，施工企业只应将项目法人作为被告。法律规定，施工单位拖欠工人或其他劳动者工资的，受害人可《中华人民共和国民事诉
一、建设工程合同纠纷诉讼时效多久建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是多久？ 建设工程合同工期涉及诉讼时效的相关问题1、工期为工程开工至竣工的期间。工程开工，分为计划开工日期（指合同约定的开工日期）和实际开工日期（指工程符合开工条件，承包人提请开工报告，发包人下达的开工通知或开工令载明
一、建设工程索赔程序是什么？ 1、首先，索赔事件发生时，承包人应在规定时间内向监理工程师提交其索赔意向书，并抄送业主。2、承包人应该做好索赔事件的当时记录并予以保存。3、索赔意向书递交监理工程师签认时，监理工程师应审查索赔事件的当时记录，索赔事件属实，监理工程师应予以签认。二、承
一、拖欠建筑金属工程款200万起诉有用吗，该怎么起诉？ （一）债务人拖欠工程款，起诉是有用的。拖欠工程款属于民事合同纠纷，当事人可以通过民事诉讼尝试解决。但如果要让起诉管用并由此追回欠款，当事人应该在起诉时做好充足的准备工作，比如确定自己的主体资格；证明合同成立依据；收集债务人恶
一、个人承包建筑工程如何纳税，具体是怎么规定的 按照百分之一的税率执行缴税。我国相关的法律中明确的对于承包工程中的纳税税率以及相关需要纳税的项目都进行了一系列的规定，承包工程的负责人必须要严格的按照法律的规定纳税。二、我朋友在计算个人所得税呢，企业合伙人企业所得个人所得税怎样 1
一、拖欠钢材工程款100万没合同怎么办，该怎么起诉？ （一）工程没有合同的应当签订书面合同，发生纠纷后可以协商、调解或起诉。建设工程合同应当采用书面形式。发生纠纷后，当事人可以先协商解决问题；协商不成的向法院起诉；法定其他解决措施等。（二）工程款拖欠起诉需要材料如下1、招标文件、
一、拖欠工程款300万是不是犯罪，有规定吗？ 1、拖欠工程款是民事纠纷，不是刑事案件，不能起诉要求对方承担刑事责任；2、一方拖欠工程款的，另一方可以先协商，再收集证据向法院提起诉讼，等待法院判决后申请法院强制执行；3、如果债务人是有资质的企业，有一定的经济风险承受能力，会选择通过
一、找个律师代写建筑工程设计合同代写收费多少 1、请律师代写合同这个费用可以与律师进行协商的,但是这个费用不得超过律师行业的指导性收费标准。一般来说,如果是请律师拟定简单的合同,大概这个行业收费是在600到300元左右,如果是更加复杂一点的合同,那么收费可能要去到5000元左右。
一、拖欠工程尾款1年起诉流程是什么，有哪些规定？ 起诉工程款拖欠的，一般有6个步骤。分别是1、起诉方先写起诉书，准备对方拖欠工程款的证据；2、起诉方到拖欠工程款一方所在地的人民法院，提起诉讼；3、人民法院受理案件的，会发送受理通知书；4、人民法院通知被告举证；5、人民法院发送传票